Beschreibung
Vertrag über Planung und Installation eines Smart-Home-Systems – Fassung Installateur – Muster vom Anwalt
Werkvertrag über Smart-Home-Installation mit Programmierung, Übergabe der Admin-Rechte, Datenschutz, Updates und Gewährleistung.
Diese Fassung schützt die Interessen von Installateur
- Haftungsbegrenzung zugunsten von Installateur, Freistellung durch Auftraggeber
- Zahlungs-, Aufrechnungs- und Sicherheitenregeln zugunsten von Installateur
- zusätzliche Kündigungsrechte für Installateur (u. a. bei Kontrollwechsel)
- Vertragsstrafen bei Verstößen von Auftraggeber
- pauschalierter Schadensersatz zugunsten von Installateur
- ausführliche Geheimhaltungsregelung nach GeschGehG
- Gerichtsstand am Sitz von Installateur
Sie vertreten die andere Seite? Zur Fassung für Auftraggeber →
Das Muster wurde von der Kanzlei horak.Rechtsanwälte für die Praxis entwickelt. Sie erhalten eine bearbeitbare Word-Datei mit Platzhaltern, Varianten für die wichtigsten Gestaltungsentscheidungen und kurzen Hinweisen zur Verwendung.
Wichtig: Diese Fassung ist einseitig zugunsten von Installateur gestaltet. Einzelne Klauseln (z. B. Haftungsbegrenzung, Vertragsstrafe, Pauschalen) unterliegen bei Verwendung als AGB der Inhaltskontrolle nach §§ 307 ff. BGB und sollten je nach Verhandlungsposition abgeschwächt werden.
Praxisbeispiele: Wann Sie dieses Muster einsetzen
Neubau
Haus vernetzen.
Admin-Rechte
Beim Kunden.
Cloud
Datenschutz.
Inhalt des Musters
- Leistung
- Einweisung
- Datenschutz und Sicherheit
- Preis
- Gewährleistung
- Haftung
- Zahlungsmodalitäten, Aufrechnung und Zurückbehaltung
- Vertragsstrafe
- Pauschalierter Schadensersatz
- Geheimhaltung und Schutz von Geschäftsgeheimnissen
- Besondere Kündigungs- und Lösungsrechte
- Höhere Gewalt
- Abtretung, Vertragsübertragung, Unterauftragnehmer
- Streitbeilegung
- Schlussbestimmungen
Ihre Vorteile
- Sofort-Download als Word-Datei (.docx)
- Von Rechtsanwälten erstellt
- Platzhalter und Varianten für Ihren Fall
- Kein Abo, keine versteckten Kosten
Umfang: ca. 1914 Wörter, ca. 6 Seiten
Musterverträge ersetzen keine anwaltliche Beratung im Einzelfall. Gesetze und Rechtsprechung ändern sich; prüfen Sie vor dem Einsatz, ob das Muster zu Ihrem Fall passt. Individuelle Anpassung durch unsere Anwälte ab 89 EUR – Tel. 0511 35 73 56-0.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.