Shop
Sie sind hier: / / / Werkvertrag zwischen Kaufleuten nach HGB – Spanisch (Contrato de obra e...
Contrato de obra entre comerciantes con arreglo al Código Mercantil alemán (HGB) – Werkvertrag zwischen Kaufleuten nach HGB (Spanisch)

Werkvertrag zwischen Kaufleuten nach HGB – Spanisch (Contrato de obra entre comerciantes con arreglo al Código Mercantil alemán (HGB))

19,99 €

Spanische Fassung (Contrato de obra entre comerciantes con arreglo al Código Mercantil alemán (HGB)) des Musters „Werkvertrag zwischen Kaufleuten nach HGB“ – Word-Datei, deutsches Recht.

Sie benötigen mehrere Verträge? Mit der Muster-Flatrate erhalten Sie 30 Tage lang alle Musterverträge für 190 € inkl. MwSt. – ohne automatische Verlängerung.

Artikelnummer: MVA-ALT-2105-ES Kategorie:

Beschreibung

Werkvertrag zwischen Kaufleuten nach HGB – spanische Fassung

Contrato de obra entre comerciantes con arreglo al Código Mercantil alemán (HGB) – die spanische Übersetzung unseres Musters „Werkvertrag zwischen Kaufleuten nach HGB“. Ideal, wenn Ihr Vertragspartner, Mitarbeiter oder Mieter kein Deutsch spricht und den Vertrag in seiner Sprache lesen soll.

Wichtig

Deutsches Recht bleibt maßgeblich

Das Muster beruht auf deutschem Recht; gesetzliche Verweise beziehen sich auf deutsche Gesetze. Ein Hinweis am Anfang des Dokuments erläutert dies in spanischer Sprache. Die Übersetzung wurde mit professioneller Übersetzungssoftware (DeepL) und einem juristischen Fachglossar erstellt. Bei grenzüberschreitenden Verträgen empfehlen wir eine anwaltliche Prüfung – horak.Rechtsanwälte berät auch auf Englisch.

Gliederung (Spanisch)

  • Contrato de obra entre comerciantes con arreglo al Código Mercantil alemán (HGB)
  • § 1 Objeto del contrato
  • Alcance de los servicios: [Información detallada sobre los servicios].
  • § 2 Plazo y lugar de cumplimiento
  • § 3 Remuneración
  • § 4 Aceptación y reclamaciones por defectos
  • § 5 Rescisión
  • § 6 Indemnización por daños y perjuicios
  • Artículo 7. Sanción contractual
  • Artículo 8. Exención
  • Artículo 9. Confidencialidad
  • Artículo 10. Jurisdicción y legislación aplicable
  • Artículo 11. Cláusula de salvaguardia
  • Cláusulas opcionales

Ihre Vorteile

  • Word-Datei (.docx) auf Spanisch, frei bearbeitbar
  • Platzhalter [ ] und Varianten wie im deutschen Original
  • Übersetzungshinweis zum deutschen Recht
  • Kein Abo, sofortiger Download

Umfang: ca. 1112 Wörter, ca. 3 Seiten

Deutsche Originalfassung ansehen →

Musterverträge ersetzen keine anwaltliche Beratung im Einzelfall. Individuelle Anpassung und Prüfung durch unsere Anwälte – Tel. 0511 35 73 56-0.

Rezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen.

Schreiben Sie die erste Rezension für „Werkvertrag zwischen Kaufleuten nach HGB – Spanisch (Contrato de obra entre comerciantes con arreglo al Código Mercantil alemán (HGB))“

Vor dem Kauf: Inhalt und Leseprobe

Das erhalten Sie

  • Word-Datei (.docx), sofort nach dem Kauf zum Download
  • ca. 3 Seiten, 1.206 Wörter
  • 24 Abschnitte, Platzhalter [ … ] und Auswahlvarianten zum Ausfüllen

Inhaltsverzeichnis

  1. Contrato de obra entre comerciantes con arreglo al Código Mercantil alemán (HGB)
  2. Objeto del contrato
  3. Plazo y lugar de cumplimiento
  4. Remuneración
  5. Aceptación y reclamaciones por defectos
  6. Rescisión
  7. Indemnización por daños y perjuicios
  8. Artículo 7. Sanción contractual
  9. Artículo 8. Exención
  10. Artículo 9. Confidencialidad
  11. Artículo 10. Jurisdicción y legislación aplicable
  12. Artículo 11. Cláusula de salvaguardia
  13. Cláusulas opcionales
  14. Comparación: el Derecho alemán y el Derecho internacional
  15. Criterio
  16. Derecho alemán (BGB/HGB)
  17. Obligación de investigar
  18. Sanción contractual
  19. Cláusulas de exención de responsabilidad
  20. Derecho de rescisión
  21. Fuerza mayor
  22. Firmas
  23. Cliente
  24. Contratista

Leseprobe

Nota sobre la traducción: Este documento es una traducción del modelo de contrato en alemán de mustervertrag-anwalt.de (horak.Rechtsanwälte). El modelo se basa en el Derecho alemán; las referencias legales se refieren a la legislación alemana. En caso de dudas interpretativas, prevalecerán los conceptos jurídicos alemanes. En situaciones transfronterizas, le recomendamos que un abogado revise este modelo.

Contrato de obra entre comerciantes con arreglo al Código Mercantil alemán (HGB)

EntreEl cliente:[Nombre del cliente][Dirección][Registro Mercantil: número de inscripción en el Registro Mercantil, tribunal de registro]

yContratista:[Nombre del contratista][Dirección][Registro Mercantil: número de inscripción en el Registro Mercantil, tribunal de registro]

Se celebra el siguiente contrato de obra:

§ 1 Objeto del contrato

(1) El contratista se compromete a realizar la siguiente obra:

Descripción de la obra: [por ejemplo, la fabricación de un producto, la consecución de un éxito].

Alcance de los servicios: [Información detallada sobre los servicios].

(2) El cliente se compromete a abonar la remuneración acordada (art. 631 del Código Civil alemán).

§ 2 Plazo y lugar de cumplimiento

(1) Plazo de ejecución: La obra deberá estar terminada y entregada al cliente antes del [fecha].

(2) Lugar de cumplimiento: La entrega se realizará en [lugar].

(3) Normativa sobre el incumplimiento de plazos: en caso de que el contratista incumpla los plazos, se aplicarán las disposiciones del artículo 286 del Código Civil alemán (BGB).

§ 3 Remuneración

(1) Importe de la remuneración: La remuneración asciende a [importe] EUR netos, más el IVA legal.

Der vollständige Text steht nach dem Kauf als Word-Datei bereit. Platzhalter sind [so markiert].

Ähnliche Produkte