Shop
Sie sind hier: / / / Werkvertrag zwischen Kaufleuten nach HGB – Italienisch (Contratto d’opera tra...
Contratto d’opera tra commercianti ai sensi del Codice commerciale tedesco (HGB) – Werkvertrag zwischen Kaufleuten nach HGB (Italienisch)

Werkvertrag zwischen Kaufleuten nach HGB – Italienisch (Contratto d’opera tra commercianti ai sensi del Codice commerciale tedesco (HGB))

19,99 €

Italienische Fassung (Contratto d’opera tra commercianti ai sensi del Codice commerciale tedesco (HGB)) des Musters „Werkvertrag zwischen Kaufleuten nach HGB“ – Word-Datei, deutsches Recht.

Sie benötigen mehrere Verträge? Mit der Muster-Flatrate erhalten Sie 30 Tage lang alle Musterverträge für 190 € inkl. MwSt. – ohne automatische Verlängerung.

Artikelnummer: MVA-ALT-2105-IT Kategorie:

Beschreibung

Werkvertrag zwischen Kaufleuten nach HGB – italienische Fassung

Contratto d’opera tra commercianti ai sensi del Codice commerciale tedesco (HGB) – die italienische Übersetzung unseres Musters „Werkvertrag zwischen Kaufleuten nach HGB“. Ideal, wenn Ihr Vertragspartner, Mitarbeiter oder Mieter kein Deutsch spricht und den Vertrag in seiner Sprache lesen soll.

Wichtig

Deutsches Recht bleibt maßgeblich

Das Muster beruht auf deutschem Recht; gesetzliche Verweise beziehen sich auf deutsche Gesetze. Ein Hinweis am Anfang des Dokuments erläutert dies in italienischer Sprache. Die Übersetzung wurde mit professioneller Übersetzungssoftware (DeepL) und einem juristischen Fachglossar erstellt. Bei grenzüberschreitenden Verträgen empfehlen wir eine anwaltliche Prüfung – horak.Rechtsanwälte berät auch auf Englisch.

Gliederung (Italienisch)

  • Contratto d’opera tra commercianti ai sensi del Codice commerciale tedesco (HGB)
  • § 1 Oggetto del contratto
  • Ambito dei servizi: [Dettagli relativi ai servizi].
  • § 2 Termine e luogo di esecuzione
  • § 3 Remunerazione
  • § 4 Collaudo e reclami per vizi
  • § 5 Recesso
  • § 6 Risarcimento dei danni
  • § 7 Penale contrattuale
  • § 8 Esenzione
  • § 9 Riservatezza
  • § 10 Foro competente e diritto applicabile
  • § 11 Clausola di salvaguardia
  • Clausole facoltative

Ihre Vorteile

  • Word-Datei (.docx) auf Italienisch, frei bearbeitbar
  • Platzhalter [ ] und Varianten wie im deutschen Original
  • Übersetzungshinweis zum deutschen Recht
  • Kein Abo, sofortiger Download

Umfang: ca. 1003 Wörter, ca. 3 Seiten

Deutsche Originalfassung ansehen →

Musterverträge ersetzen keine anwaltliche Beratung im Einzelfall. Individuelle Anpassung und Prüfung durch unsere Anwälte – Tel. 0511 35 73 56-0.

Rezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen.

Schreiben Sie die erste Rezension für „Werkvertrag zwischen Kaufleuten nach HGB – Italienisch (Contratto d’opera tra commercianti ai sensi del Codice commerciale tedesco (HGB))“

Vor dem Kauf: Inhalt und Leseprobe

Das erhalten Sie

  • Word-Datei (.docx), sofort nach dem Kauf zum Download
  • ca. 3 Seiten, 979 Wörter
  • 24 Abschnitte, Platzhalter [ … ] und Auswahlvarianten zum Ausfüllen

Inhaltsverzeichnis

  1. Contratto d’opera tra commercianti ai sensi del Codice commerciale tedesco (HGB)
  2. Oggetto del contratto
  3. Termine e luogo di esecuzione
  4. Remunerazione
  5. Collaudo e reclami per vizi
  6. Recesso
  7. Risarcimento dei danni
  8. Penale contrattuale
  9. Esenzione
  10. Riservatezza
  11. Foro competente e diritto applicabile
  12. Clausola di salvaguardia
  13. Clausole facoltative
  14. Confronto: diritto tedesco e diritto internazionale
  15. Criterio
  16. Diritto tedesco (BGB/HGB)
  17. Obbligo di indagine
  18. Penale contrattuale
  19. Clausole di esonero
  20. Diritto di recesso
  21. Forza maggiore
  22. Firme
  23. Committente
  24. Appaltatore

Leseprobe

Nota sulla traduzione: il presente documento è una traduzione del modello di contratto in lingua tedesca pubblicato su mustervertrag-anwalt.de (horak.Rechtsanwälte). Il modello si basa sul diritto tedesco; i riferimenti normativi si riferiscono alle leggi tedesche. In caso di questioni interpretative, fanno fede i concetti giuridici tedeschi. In caso di situazioni transfrontaliere, si raccomanda di far verificare il modello da un avvocato.

Contratto d’opera tra commercianti ai sensi del Codice commerciale tedesco (HGB)

TraCommittente:[Nome del committente][Indirizzo][Registro delle imprese: numero di iscrizione al registro delle imprese, tribunale di registrazione]

eContrattuale:[Nome del contraente][Indirizzo][Registro delle imprese: numero di iscrizione, tribunale di registrazione]

Si stipula il seguente contratto d’opera:

§ 1 Oggetto del contratto

(1) Il contraente si impegna a realizzare l’opera seguente:

Descrizione dell’opera: [ad es. la realizzazione di un prodotto, il raggiungimento di un risultato].

Ambito dei servizi: [Dettagli relativi ai servizi].

(2) Il committente si impegna a corrispondere il compenso concordato (art. 631 del BGB).

§ 2 Termine e luogo di esecuzione

(1) Termine di esecuzione: l’opera dovrà essere completata entro il [data] e consegnata al committente.

(2) Luogo di adempimento: la consegna avrà luogo a [luogo].

(3) Norme in materia di mora: qualora il contraente si trovi in mora, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 286 del BGB.

§ 3 Remunerazione

(1) Importo del compenso: il compenso ammonta a [importo] EUR netti, più l’IVA prevista dalla legge.

(2) Condizioni di pagamento:

Il 50% del compenso è esigibile alla stipula del contratto.

Il restante 50% dovrà essere corrisposto dopo l'accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 640 del BGB.

(3) Ritardo nel pagamento: in caso di ritardo nel pagamento, saranno applicati interessi di mora pari a 9 punti percentuali al di sopra del tasso di interesse di base ai sensi dell’articolo 288, comma 2, del BGB.

Der vollständige Text steht nach dem Kauf als Word-Datei bereit. Platzhalter sind [so markiert].

Ähnliche Produkte